Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2026-жылдын 30-январындагы № 46-т (Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети менен «Күрмөнтүцемент» жоопкерчилиги чектелген коомунун ортосундагы Кыргыз Республикасынын Ысык-Көл облусунда цемент өндүрүүчү завод куруу боюнча инвестициялык долбоорду ишке ашыруу жөнүндө инвестициялык макулдашуунун расмий тилде тиркелген долбоору жактырылсын) тескемеси
РАСПОРЯЖЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 30 января 2026 года № 46-р
В целях реализации инвестиционного проекта по строительству завода по производству цемента в Иссык-Кульской области Кыргызской Республики, в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об инвестициях в Кыргызской Республике», статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики»:
1. Одобрить прилагаемый на официальном языке проект Инвестиционного соглашения между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и обществом с ограниченной ответственностью «Курментыцемент» о реализации инвестиционного проекта по строительству завода по производству цемента в Иссык-Кульской области Кыргызской Республики.
2. Уполномочить на подписание вышеуказанного Инвестиционного соглашения от имени Кабинета Министров Кыргызской Республики полномочного представителя Президента Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области Кыргызской Республики с правом внесения изменений и дополнений непринципиального характера.
Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики |
|
А.А. Касымалиев |
Проект
Инвестиционное соглашение
между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и обществом с ограниченной ответственностью «Курментыцемент» о реализации инвестиционного проекта по строительству завода по производству цемента в Иссык-Кульской области Кыргызской Республики
Настоящее Инвестиционное соглашение о реализации инвестиционного проекта по строительству завода по производству цемента в Иссык-Кульской области Кыргызской Республики (далее – Инвестиционный проект) заключено в городе Бишкек Кыргызской Республики между:
Кабинетом Министров Кыргызской Республики в лице полномочного представителя Президента Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области Кыргызской Республики, действующего на основании распоряжения Кабинета Министров Кыргызской Республики от « » 2026 года № (далее – Кабинет Министров Кыргызской Республики), и обществом с ограниченной ответственностью «Курментыцемент» (далее – ОсОО «Курментыцемент») в лице генерального директора Туманбаева Токтосуна Мамбетовича, действующего на основании устава (далее – Инвестор), юридический адрес: Кыргызская Республика, Иссык- Кульская область, Тюпский район, село Ак-Булак, ул. А.Усенова, 1, далее именуемые отдельно Сторона и совместно Стороны,
признавая важность и приоритетность настоящего Инвестиционного проекта, а также принимая во внимание, что законодательство Кыргызской Республики в сфере инвестиций направлено на создание благоприятного инвестиционного климата для развития и стимулирования инвестиций,
нижеподписавшиеся подтверждают, что имеют необходимые законные полномочия на подписание настоящего Инвестиционного соглашения, а также подтверждают и гарантируют, что наделены правами и полномочиями на заключение и исполнение настоящего Инвестиционного соглашения.
1. Термины и определения
1.1 Термины, написанные с заглавной буквы, которые используются в настоящем Инвестиционном соглашении (включая его преамбулу) и не определены в нем иным образом, имеют следующие значения:
законодательство Кыргызской Республики – законодательство Кыргызской Республики в совокупности;
Инвестиционное соглашение – настоящее Инвестиционное соглашение, включая все приложения к нему, с учетом внесения изменений и дополнений;
Инвестиционный проект – комплекс мероприятий и документов, предусматривающий практическую реализацию вышеуказанного Инвестиционного проекта путем строительства завода, который станет первым этапом в развитии производства цемента, и освоение инвестиций за определенный период времени, осуществляемых на основании настоящего Инвестиционного соглашения;
Инвестор – субъект инвестиционной деятельности, осуществляющий вложение собственных, заемных или привлеченных средств в форме прямых инвестиций;
завод по производству цемента – это производственная автоматизированная линия, включая административные и вспомогательные здания комплекса, обеспечивающая непрерывность технологических процессов по производству цемента на территории Кыргызской Республики мощностью 1 200 000,00 тонн в год, где будет осуществляться полный цикл изготовления продукции из отечественного и импортного сырья, расположенный по адресу: Кыргызская Республика, Иссык-Кульская область, Тюпский район, село Ак-Булак, ул. А.Усенова, 1;
Сторона – каждая из Сторон настоящего Инвестиционного соглашения;
Стороны – обе Стороны настоящего Инвестиционного соглашения;
официальное разрешение – любое разрешение, лицензия, сертификат, регистрация, удостоверение и любое иное одобрение или согласование отраслевого государственного органа;
потери и убытки – любые потери, затраты, вред, ответственность, обязательства, расходы (включая проценты, штрафы, гонорары за юридические услуги и издержки), судебные тяжбы, иски, претензии, начисления или убытки, возникающие у физического и юридического лица;
рабочий день – любой день, в который для работы открыты банки в Кыргызской Республике;
упущенная выгода – неполученные доходы, которые собственник или землепользователь мог бы получить при обычных условиях гражданского оборота;
форс-мажор (непреодолимая сила) – чрезвычайные и непредотвратимые при конкретных условиях обстоятельства, делающие невозможным надлежащее исполнение обязательства;
юридическое лицо – любая компания, корпорация, общество, акционерное общество, товарищество, предприятие, совместное предприятие, неинкорпорированное совместное предприятие, объединение, трастовый фонд или любая иная организация, должным образом учрежденная в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
1.2 Интерпретация:
1.2.1 разделение настоящего Инвестиционного соглашения на пункты и другие части, а также включение заголовков осуществлено только для удобства и не должно оказывать влияние на его толкование;
1.2.2. если не указано иное, то все ссылки на пункты или приложение, за которыми следует номер, относятся к указанному пункту или приложению к настоящему Инвестиционному соглашению;
1.2.3 термин «настоящее Инвестиционное соглашение» и аналогичные выражения относятся к настоящему Инвестиционному соглашению, а не к какому бы то ни было определенному пункту, приложению или части настоящего Инвестиционного соглашения.
1.3 Если иное конкретно не указано или не требуется контекстом, то слова в единственном числе включают также значение во множественном числе и наоборот, а слова, означающие один род, означают все рода, слово «включая» имеет значение «включая, но не ограничиваясь».
2. Предмет и объект Инвестиционного соглашения
2.1 Инвестор осуществляет прямые инвестиции в сумме не менее 75 000 000,00 долларов США в Инвестиционный проект, реализуемый ОсОО «Курментыцемент», в целях строительства завода по производству цемента в период реализации Инвестиционного проекта сроком до 1 июля 2027 года.
2.2 Инвестиционное соглашение является основополагающим документом, определяющим порядок взаимодействия и сотрудничества Сторон в вопросах реализации Инвестиционного проекта. При реализации Инвестиционного проекта в дальнейшем детальные спецификации Инвестиционного проекта будут согласовываться Сторонами Инвестиционного соглашения в виде дополнительных соглашений, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего Инвестиционного соглашения.
3. Права Сторон
3.1 Кабинет Министров Кыргызской Республики имеет право:
3.1.1 определять условия, порядок заключения настоящего Инвестиционного соглашения, заключать и регистрировать Инвестиционное соглашение;
3.1.2 осуществлять контроль за соблюдением и требовать соответствующего и своевременного исполнения обязательств Инвестором по Инвестиционному соглашению в соответствии законодательством Кыргызской Республики;
3.1.3 осуществлять мониторинг реализации Инвестиционного проекта ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
3.1.4 в случае неисполнения обязательств Инвестором по настоящему Инвестиционному соглашению направлять Инвестору официальное письменное уведомление, в котором подробно описываются допущенные нарушения условий соглашения.
Инвестору предоставляется срок для устранения указанных нарушений, составляющий 60 рабочих дней с даты получения указанного уведомления. Срок устранения нарушений будет исчисляться с момента официального получения уведомления Инвестором;
3.1.5 запрашивать у Инвестора в установленные сроки информацию и документы, подтверждающие выполнение обязательств Инвестором по Инвестиционному соглашению, а также информацию, имеющую отношение к реализации Инвестиционного проекта;
3.1.6 в установленном порядке вносить предложения по внесению изменений и (или) дополнений в настоящее Инвестиционное соглашение;
3.1.7 проверять соблюдение требований природоохранного законодательства, нормативов качества окружающей среды, законодательства в области строительства зданий и сооружений, выполнение мероприятий по охране природы, работу очистных сооружений и других природоохранных устройств, средств их контроля;
3.1.8 осуществлять иные права, установленные законодательством Кыргызской Республики и настоящим Инвестиционным соглашением.
3.2 Инвестор имеет право:
3.2.1 предпринимать действия, не противоречащие положениям настоящего Инвестиционного соглашения и законодательству Кыргызской Республики, для реализации Инвестиционного проекта;
3.2.2 в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и процедурами, предусмотренными законодательством Кыргызской Республики, самостоятельно выбирать контрагентов, в том числе генеральных местных и иностранных подрядчиков, включая проектировочные компании, генеральных подрядчиков, субподрядчиков, для выполнения работ по проектированию и строительству, а также другие компании для строительства объектов, предусмотренных Инвестиционным проектом, а также для их ремонта, реконструкции, восстановления и совершенствования;
3.2.3 передавать часть работ по реализации Инвестиционного проекта, предоставляемых Инвестором в соответствии с настоящим Инвестиционным соглашением, одному или более субподрядчикам, выбираемым Инвестором по собственному усмотрению, при условии, что все такие субподрядчики имеют соответствующие официальные разрешения на выполнение переданного им объема работ, при этом отмечаем, что Инвестор несет ответственность перед Кабинетом Министров Кыргызской Республики за работу, переданную субподрядчикам;
3.2.4 в установленном порядке вносить в Кабинет Министров Кыргызской Республики предложения по внесению изменений и (или) дополнений в настоящее Инвестиционное соглашение;
3.2.5 осуществлять контроль за целевым использованием средств, направляемых в инвестиционные вложения, в соответствии с планом-графиком строительства и реализации Инвестиционного проекта;
3.2.6 беспрепятственно использовать полученные доходы от инвестиций и денежные средства после уплаты соответствующих налогов и сборов в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;
3.2.7 объединять собственные и привлеченные средства со средствами других инвесторов в целях совместного осуществления капитальных вложений на основании настоящего Инвестиционного соглашения и в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;
3.2.8 получать адекватную защиту строительных объектов и иного имущества, расположенного на выделенных земельных участках, в том числе связанных с ними капиталов и активов, от экспроприации в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики без дискриминации, как того требуют общественные и государственные интересы;
3.2.9 самостоятельно определять партнеров, кредитные и финансовые организации для реализации Инвестиционного проекта;
3.2.10 обращаться в Кабинет Министров Кыргызской Республики за разъяснениями и поддержкой в решении вопросов, связанных с реализацией Инвестиционного проекта;
3.2.11 осуществлять иные права, установленные законодательством Кыргызской Республики и настоящим Инвестиционным соглашением.
4. Обязательства Сторон
4.1 Кабинет Министров Кыргызской Республики принимает на себя следующие обязательства:
4.1.1 гарантия правовой защиты инвестиций, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики;
4.1.2 на период строительства цементного завода и административных зданий комплекса: с момента подписания настоящего Инвестиционного соглашения предоставление на период строительства (в течение срока, указанного в приложении 1), включая оснащение цементного завода и административных зданий комплекса, нижеследующих преференций в случае включения проекта в Перечень национальных инвестиционных проектов и проектов государственного значения:
Инвестору и/или подрядчикам, привлекаемым к реализации Инвестиционного проекта Инвестором:
- освобождение от уплаты ввозной таможенной пошлины на технологическое оборудование, комплектующие изделия и запасные части к нему, строительные материалы, металлоконструкции, импортируемые для реализации Инвестиционного проекта в рамках настоящего Инвестиционного соглашения, в соответствии с международными договорами, вступившими в силу в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и с правом Евразийского экономического союза;
-.освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость на технологическое оборудование, комплектующие изделия и запасные части к нему, строительные материалы, металлоконструкции, импортируемые на территорию Кыргызской Республики для реализации Инвестиционного проекта в рамках настоящего Инвестиционного соглашения;
- освобождение от исполнения обязательств налогового агента в отношении НДС по выполненным или оказанным в его адрес работам или услугам, местом поставки которых признается территория Кыргызской Республики;
4.1.3 оказание содействия Инвестору в получении всех лицензионных и разрешительных документов в рамках реализации Инвестиционного проекта в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;
4.1.4 оказание содействия в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в получении разрешительной документации для реализации Инвестиционного проекта, включая государственную экспертизу проектной документации, технических условий, а также на технологическое присоединение к инженерным сетям водоснабжения и водоотведения, электроэнергии, теплоснабжения и иных сетей за счет средств Инвестора;
4.1.5. оказание содействия в заключении с открытым акционерным обществом «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» договора на предоставление энергетических мощностей на строительных площадках в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;
4.1.6 оказание Инвестору консультативной и методической помощи в реализации Инвестиционного проекта;
4.1.7 обеспечение защиты прав Инвестора и защиты инвестиций в соответствии с условиями Инвестиционного соглашения и применимым законодательством Кыргызской Республики;
4.1.8 невмешательство в хозяйственную деятельность Инвестора, если данная деятельность не противоречит законодательству Кыргызской Республики и условиям Инвестиционного соглашения, за исключением случаев исполнения государственными органами функциональных обязанностей;
4.1.9 рассмотрение письменных предложений Инвестора, связанных с реализацией Инвестиционного проекта;
4.1.10 обеспечение права Инвестора пользоваться всеми возможностями, предоставленными Инвестиционным соглашением и применимым законодательством, а также защита права собственности на все его имущество в Кыргызской Республике от экспроприации, конфискации, уничтожения, разрушения, неправомерного владения.
4.2. Инвестор принимает на себя следующие обязательства:
4.2.1 строительство, эксплуатация, производство Инвестиционного проекта своими и привлеченными силами;
4.2.2. осуществление инвестиций в Инвестиционный проект на сумму 75 000 000,00 долларов США до 1 июля 2027 года;
4.2.3 запуск завода по производству цемента – до конца сентября 2027 года;
4.2.4 производство цемента (90 % произведенной продукции будет использованы для обеспечения нужд инфраструктурных проектов Кыргызской Республики, остальные 10 % для экспорта);
4.2.5 внесение в Кабинет Министров Кыргызской Республики плана-графика реализации Инвестиционного проекта с основными показателями (приложение 1) для утверждения в течение 30 рабочих дней с момента подписания Инвестиционного соглашения;
4.2.6 обеспечение полноценной и своевременной реализации Инвестиционного проекта в объемах и в сроках, определенных Инвестиционным соглашением;
4.2.7 обеспечение дополнительных инвестиций для реализации Инвестиционного проекта в полном объеме, предусмотренном Инвестиционным соглашением, в случае увеличения стоимости объекта;
4.2.8 соблюдение требований трудового законодательства Кыргызской Республики при приеме на работу или увольнении, режима труда и отдыха, охраны здоровья, социального обеспечения;
4.2.9 соблюдение требований законодательства Кыргызской Республики в сфере государственного социального страхования;
4.2.10 получение соответствующих разрешительных документов, согласование и прохождение государственной экспертизы в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, получение заключения от уполномоченного государственного органа по охране памятников на наличие или отсутствие объектов историко- культурного наследия на земельном участке, предназначенном для строительства завода;
4.2.11 письменное информирование Кабинета Министров Кыргызской Республики об изменении своего почтового адреса или платежных реквизитов, реорганизации и (или) изменении собственника имущества либо приостановлении или прекращении своей деятельности в качестве юридического лица в течение 20 рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств;
4.2.12 согласование с соответствующими государственными органами необходимой для реализации Инвестиционного проекта проектно-сметной документации, в том числе документации по оценке воздействия на окружающую среду, промышленной и пожарной безопасности с учетом местных условий;
4.2.13 соблюдение требований законодательства Кыргызской Республики в области экологической, промышленной и пожарной безопасности, строительства, налогообложения, трудового законодательства и техники безопасности, а также санитарно- гигиенических, радиационных, экологических, противопожарных, архитектурно-градостроительных требований при реализации Инвестиционного проекта и рациональное использование природных ресурсов;
4.2.14 создание не менее 200 новых рабочих мест в ходе реализации Инвестиционного проекта до запуска производства. В указанные рабочие места входят совокупность всех рабочих мест Инвестора и его контрагентов, задействованных в реализации Инвестиционного проекта (арендаторов, подрядчиков, поставщиков и т.д.). При этом 80 % работников будут граждане Кыргызской Республики в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;
4.2.15 представление информации о ходе реализации Инвестиционного проекта, затребованной Кабинетом Министров Кыргызской Республики и уполномоченными государственными органами;
4.2.16 соблюдение требований природоохранного законодательства, в сфере государственного социального страхования, нормативов качества окружающей среды, законодательства в области строительства зданий и сооружений, выполнение мероприятий по охране природы, надзор за работой очистных сооружений и других природоохранных устройств, средств их контроля;
5. Срок действия Инвестиционного соглашения
5.1 Настоящее Инвестиционное соглашение действует до 1 июля 2027 года.
5.2 Если одна из Сторон заявит о своем желании продлить действие Инвестиционного соглашения, она должна письменно уведомить другую Сторону не позднее, чем за 3 месяца до окончания действия Инвестиционного соглашения.
5.3 Если одна из Сторон заявит о своем желании прекратить действие Инвестиционного соглашения досрочно, она должна письменно уведомить другую Сторону не менее, чем за 3 месяца до начала очередного календарного года.
6. Форс-мажор
6.1 Любая Сторона, ответственная за неисполнение, несвоевременное или ненадлежащее исполнение любого обязательства (или любой его части) по Инвестиционному соглашению, за исключением обязательства по уплате денежных сумм и обязательств, указанных в настоящем пункте, освобождается от ответственности за такое неисполнение, несвоевременное или ненадлежащее исполнение в той степени, в которой такое неисполнение или несвоевременное исполнение вызвано или причинено обстоятельствами непреодолимой силы согласно его определению в Инвестиционном соглашении.
6.2 В отношении Кабинета Министров Кыргызской Республики форс-мажор ограничивается следующим:
- стихийные бедствия (землетрясения, сели, оползни, пожары, удары молнии и иные аналогичные природные явления);
- войны, восстания, мятежи, государственные перевороты, террористические акты и международное эмбарго;
- прочие обстоятельства или причины и их эскалация, будь они такого же характера, как перечисленные или нет, которые находятся вне разумного контроля Кабинета Министров Кыргызской Республики.
6.3 Применительно к Инвестору форс-мажор ограничивается такими обстоятельствами или причинами и всеми их последствиями, не позволяющими Инвестору исполнять свои обязательства или какую- либо их часть и находящимися вне его разумного контроля, не вызванными и не обусловленными небрежностью со стороны Инвестора или нарушением им Инвестиционного соглашения. Согласно настоящему пункту форс-мажор включает в себя следующие обстоятельства и причины при условии их соответствия иным требованиям настоящей статьи:
− стихийные бедствия (землетрясения, сели, оползни, пожары, удары молний и другие аналогичные природные явления);
− войны, восстания, мятежи, государственные перевороты, террористические акты, международное эмбарго, а также прочие обстоятельства или причины и их эскалация, будь они такого же характера, как перечисленные или нет, которые находятся вне разумного контроля Инвестора.
6.4 В случае если одна Сторона своевременно не известит другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в течение 30 рабочих дней, то другая Сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства как на форс-мажорные. Подтверждение, выданное компетентным органом, будет достаточным доказательством наличия таких обстоятельств и их продолжительности.
6.5 С момента наступления форс-мажорных обстоятельств сроки выполнения обязательств по настоящему Инвестиционному соглашению продлеваются на время действия таких форс-мажорных обстоятельств.
6.6 Если форс-мажорные обстоятельства длятся более одного года, Стороны вправе отказаться от продолжения действия настоящего Инвестиционного соглашения без уплаты штрафов и (или) пени, приняв все возможные меры по проведению взаимных расчетов и уменьшению ущерба, понесенного другой Стороной.
6.7 Стороны обязаны прилагать все возможные усилия по ликвидации последствий форс-мажорных обстоятельств.
6.8 Кабинет Министров Кыргызской Республики, который лишается возможности исполнения своих обязательств в результате форс-мажорных обстоятельств, предпринимает все необходимые действия по принятию государственными органами необходимых мер, требующихся для смягчения каких-либо потерь, понесенных Инвестором результате действия форс-мажорных обстоятельств.
6.9 Инвестор, который лишается возможности исполнения своих обязательств или их части (за исключением обязательства по уплате денежных сумм) в результате форс-мажорных обстоятельств, предпринимает все необходимые действия для смягчения потерь и убытков, понесенных Кабинетом Министров Кыргызской Республики, любым государственным органом, физическим лицом и (или) юридическим лицом в результате действия форс-мажорных обстоятельств.
7. Ответственность Сторон
7.1 Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с применимым законодательством Кыргызской Республики.
7.2 Инвестор заявляет и гарантирует, что:
− подписывая Инвестиционное соглашение и исполняя его условия, не нарушает никаких положений своих учредительных документов или иных соглашений, стороной которых является Инвестор, либо по которым Инвестор или его имущество обременены обязательствами;
− в отношении Инвестора отсутствуют находящиеся на рассмотрении судебные споры, арбитражные или административные разбирательства, которые могли бы негативно сказаться на исполнении обязательств по Инвестиционному соглашению.
7.3 Стороны обязуются воздерживаться от совершения деяний, обладающих признаками коррупции, за совершение которых применимым законодательством предусмотрена ответственность.
7.4 Стороны обязуются возместить в соответствии с применимым законодательством подтвержденный Сторонами ущерб, понесенный одной из Сторон в случае неисполнения обязательств по Инвестиционному соглашению.
7.5 В случае необеспечения организации и финансирования Инвестиционного проекта в соответствии с Инвестиционным соглашением Кабинет Министров Кыргызской Республики уведомляет Инвестора в письменной форме об имеющихся нарушениях условий Инвестиционного соглашения или применимого законодательства и (или) выполнения принятых обязательств.
7.6 В случае расторжения Инвестиционного соглашения по требованию Кабинета Министров Кыргызской Республики в соответствии с пунктом 7.5 Инвестиционного соглашения:
- Кабинет Министров Кыргызской Республики не несет обязательств по возмещению инвестиций, убытков, упущенной выгоды и других расходов Инвестора, которые являлись их коммерческими рисками в ходе инвестиционной деятельности;
- Кабинет Министров Кыргызской Республики имеет право взыскать с Инвестора в соответствии с применимым законодательством суммы, предоставленные в рамках реализации Инвестиционного проекта и другими нормативными актами по предоставлению льгот и преференций;
8. Разрешение споров
8.1 Спор, связанный с настоящим Инвестиционным соглашением и возникающий при осуществлении инвестиционной деятельности Инвестора (инвестиционный спор) на территории Кыргызской Республики, разрешается путем проведения переговоров.
В случае если стороны инвестиционного спора окажутся не в состоянии достичь согласованного разрешения спора путем проведения переговоров, такой спор должен быть урегулирован путем медиации.
8.2 При невозможности разрешения инвестиционных споров в порядке, предусмотренном частью 8.1 настоящей статьи, такой спор может быть разрешен посредством международного арбитража, если международным договором и (или) инвестиционным соглашением, заключенным между Инвестором и Кыргызской Республикой, предусмотрена соответствующая и действительная арбитражная оговорка.
8.3 В случае если Стороны по истечении 6 месяцев не урегулировали разногласия, то спор может быть передан на рассмотрение в международный арбитраж. Отсчет шестимесячного срока начинается после письменного обращения Инвестора к государственному органу/органу местного самоуправления, подписавшему инвестиционное соглашение о проведении переговоров и консультаций.
8.4 При заключении отдельного арбитражного соглашения о рассмотрении инвестиционного спора в международном арбитраже Стороны руководствуются одной из следующих процедур:
1) Арбитражный регламент Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (регламент ЮНСИТРАЛ);
2) Конвенция о порядке разрешения инвестиционных споров между государствами и иностранными лицами, правила и процедуры арбитражного разбирательства Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС)
9. Применимое право
9.1 Инвестиционное соглашение и другие соглашения, подписанные на основе настоящего Инвестиционного соглашения, регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
10. Уведомление
10.1 Любое уведомление, которое должно быть предоставлено в соответствии с Инвестиционным соглашением, должно быть составлено в письменной форме и доставлено лично и (или) отправлено заказным письмом либо другими средствами связи в неизменно письменной форме.
10.2 Адреса и номера Сторон для направления уведомлений должны соответствовать адресам, указанным ниже:
Кабинет Министров Кыргызской Республики:
Аппарат полномочного представителя Президента Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области Кыргызской Республики
Кыргызская Республика, город Каракол, ул. Абдрахманова, 105 тел: +996 (3922) 5-00-01
Инвестор:
ОсОО «Курментыцемент»
Кыргызская Республика, Иссык-Кульская область, Тюпский район, село Ак-Булак, ул. А.Усенова, 1
тел: +996 998 188 181
11. Изменения и дополнения
11.1 Изменения и дополнения к Инвестиционному соглашению принимаются по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительным(и) соглашением(ями) к настоящему Инвестиционному соглашению, которые становятся его неотъемлемой частью.
12. Конфиденциальность
12.1 Стороны в соответствии с законодательством Кыргызской Республики соблюдают условия конфиденциальности по всем документам, информации и отчетам, относящимся к работе по реализации Инвестиционного соглашения, в течение срока его действия.
12.2 Инвестор сообщает об условиях Инвестиционного соглашения и передает иную информацию, ставшую известной Инвестору при исполнении Инвестиционного соглашения, своим консультантам (юристам, финансовым консультантам), аудиторам (включая независимых аудиторов), экспертам, банкам и другим доверенным лицам на условиях конфиденциальности.
13. Гарантии стабильности Инвестиционного соглашения
13.1 Условия Инвестиционного соглашения остаются неизменными до окончания срока действия настоящего Инвестиционного соглашения за исключением случаев, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики, или когда изменения и дополнения в Инвестиционное соглашение вносятся по соглашению Сторон.
14. Условия расторжения Инвестиционного соглашения
14.1 Инвестиционное соглашение может быть расторгнуто досрочно по взаимному письменному согласию Сторон.
15. Язык Инвестиционного соглашения
15.1 Инвестиционное соглашение заключается в двух оригинальных экземплярах на официальном языке, один экземпляр предназначается Кабинету Министров Кыргызской Республики, другой – для Инвестора.
15.2 Оба экземпляра Инвестиционного соглашения являются подлинными и обладают равной юридической силой.
16. Дополнительные положения
16.1 Любые изменения и (или) дополнения к Инвестиционному соглашению будут действительны и иметь силу, только если они оформлены в письменном виде посредством дополнительного соглашения, подписанного каждой из Сторон.
16.2 При наличии каких-либо расхождений между положениями приложений Инвестиционного соглашения и самим Инвестиционным соглашением, последнее имеет основополагающее значение.
16.3 Инвестиционное соглашение подписано «__» _______ 2026 года в городе Бишкек уполномоченными представителями Сторон и вступает в силу с момента его подписания.
17. Подписи сторон
За Кабинет Министров Кыргызской Республики Полномочный представитель Президента Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области Кыргызской Республики
_____________________ | За ОсОО «Курментыцемент» Генеральный директор Туманбаев Токтосун Мамбетович
___________________ |
|
| Приложение 1 к Инвестиционному соглашению между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и обществом с ограниченной ответственностью «Курментыцемент» о реализации инвестиционного проекта по строительству завода по производству цемента в Иссык-Кульской области Кыргызской Республики |
План-график
капитальных вложений в инвестиционный проект, реализуемый
обществом с ограниченной ответственностью
«Курментыцемент»
Наименование | 2026 год | 2027 год 1 июля | Всего |
Капитальные вложения* |
|
|
|
– в млн сомах |
|
|
|
– в млн долларах США | 60 | 15,0 | 75,0 |
Освоено капитальных вложений на момент подписания Инвестиционного соглашения* |
|
|
|
– в млн сомах |
|
|
|
– в млн долларах США |
|
|
|
( * ) Показатели расчетные. Могут уточняться обществом с ограниченной ответственностью «Курментыцемент» по согласованию с Кабинетом Министров Кыргызской Республики.
В случае реализации Инвестиционного соглашения в течение одного года (независимо от срока реализации) капитальные вложения указываются поквартально.